装修合作协议书
在当下社会，协议与我们的生活息息相关，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的装修合作协议书，欢迎大家分享。
装修合作协议书1甲方：重庆市创达装饰工程有限公司
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作天江郦城样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点: 天江郦城A栋804室、C栋802室、C栋604室 。
1.2 工程内容以甲方批准。
1.3 工程承包方式：
（1） 包工、包全部材料及窗帘；
（2） 开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
1.4 工程期限 天。
开工日期年月日。
竣工日期年月日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币） 元，金额大写： 。
第二条 合作方式
3.1 甲乙双方各承担开发项目25%的费用 元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）
3.2 甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。
3.3 乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如 ……此处隐藏16319个字……作为违约金。
第十一条.合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决:
11.1.提交________仲裁委员会仲裁;
11.2.依法向人民法院提起诉讼。
第十二条.几项具体规定
12.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
12.2施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
12.3施工期间，承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十三条.附则
13.1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
13.2甲.乙双方直接签订合同的，本合同一式___份，双方签字(盖章)后生效，甲.乙双方各持___份。
13.4合同履行完后自动终止。
13.5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
13.6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):________________乙方(签字):______________
签订地点:_________________签订地点:________________
日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日
